Договор подряда на ремонт дома

Ремонт квартиры требует ответственного подхода к его выполнению и больших денежных затрат. Договор подряда на ремонт квартир За качество материала отвечает сторона, предоставившая материал. Неиспользованные материалы передаются Заказчику. Подрядчик не несет ответственность за нарушение вышеуказанных сроков, возникшее по вине Заказчика несвоевременное предоставление материала, предоставление некачественного материала, просрочка оплаты, дополнительные работы и аналогичные обстоятельства, находящиеся вне контроля Подрядчика. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он недействителен. Права, обязанности и ответственность Сторон. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает в пользу Подрядчика пеню в размере 0.

Образец договора на ремонт или отделку квартиры в Москве и Подмосковье заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для. Договор подряда на ремонт отмосток жилого дома. Содержание. ДОГОВОР ПОДРЯДА; 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА; 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. Договор подряда на ремонт офисных помещений. Содержание . ДОГОВОР ПОДРЯДА на изготовление доставку и монтаж комплекта дачного дома г.

Договор подряда на ремонт дома

Заказчик имеет право: - до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить ему убытки, причиненные расторжением договора; - проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком. Обязанности Сторон 5. Подрядчик обязан: - своими, силами, инструментами, механизмами выполнить ремонтно-отделочные работы в квартире в объеме согласно пункту 1. Заказчик обязан: - предоставить Подрядчику всю информацию, определяющую конечный вид выполняемой работы техническое задание. Техническое задание составляется Заказчиком в двух экземплярах, подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью договора подряда; - производить Подрядчику оплату ремонтно-отделочных работ квартиры согласно п. Ответственность Сторон 6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб. Подрядчик несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору: - потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; - потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены; - устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. В связи с многочисленными подделками на рынке строительных материалов Подрядчик не отвечает за качество материалов, которые были предоставлены Заказчиком. На материалы купленные Подрядчиком по просьбе Заказчика, распространяется только гарантия завода производителя изготовителя. Порядок приемки и сдачи выполненных работ 7. Приемка результата ремонтно-отделочных работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение ………………...... В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….

Договор на оказание услуг по ремонту квартиры с физическим лицом: бланк

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить собственными силами из своих материалов комплекс работ по ремонту отмосток жилого дома Заказчика далее — Работы , расположенного по адресу: , а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

Технические условия, объем работ по настоящему Договору, качество их выполнения и комплектность должны соответствовать прилагаемому Техническому заданию, составляющему неотъемлемую часть настоящего Договора. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик обязуется выполнить и сдать работы по настоящему договору в установленный договором срок.

Заказчик обязуется: 2. Обеспечить готовность объектов к проведению работ. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в сроки, предусмотренные настоящим договором. При наличии замечаний по выполненным работам Заказчик в тот же срок дает письменный мотивированный отказ от подписания актов выполненных работ, и Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.

В течение дней с момента подписания настоящего договора назначить своего уполномоченного представителя для работы по настоящему договору. Заказчик вправе: 2. Осуществлять контроль над ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика. В любое время затребовать от Подрядчика полный отчет, в том числе и финансовый, о ходе выполнения работ.

В случае обнаружения отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, заявить об этом Подрядчику, который обязан устранить указанные нарушения за свой счет в кратчайшие сроки.

Подрядчик обязуется: 2. Выполнить все работы в объеме, сроки и на условиях настоящего договора. Предъявить результаты выполненных работ в полной готовности. В ходе выполнения работ исполнять все указания представителя Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.

Обеспечить: производство работ в полном соответствии с Техническим заданием и условиями настоящего договора; высокое качество производства работ, а также контроль за качеством поставленных для производства работ материалов; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве и приемке работ.

При выполнении работ соблюдать требования законов и иных правовых актов о безопасности проводимых работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности. При обнаружении некачественно выполненных работ Подрядчик обязан своими силами и средствами и без увеличения стоимости работ по настоящему договору в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, переделать эти работы.

В случае если по вине Заказчика Подрядчик не смог своевременно приступить к выполнению работ по настоящему договору, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены.

В этом случае сроки окончания работы оговариваются отдельно. Приемка работ после завершения работ по ремонту электрощитов осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора. После завершения выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ в течение дней с даты получения Заказчиком Акта сдачи-приемки работ результат работ считается принятым Заказчиком и подлежит оплате в полном размере.

В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их. Гарантийные обязательства по качеству сданных работ соблюдаются в соответствии с нормами действующего законодательства. Цена настоящего договора составляет ориентировочно сумму в размере рублей в том числе НДС — рублей определена и согласована локальным сметным расчетом. Цена договора включает в себя общую стоимость всего комплекса работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, материалов для производства работ.

При выявлении в процессе ремонта необходимости выполнения дополнительных работ, Стороны согласовывают и оформляют условия их выполнения Дополнительным соглашением к настоящему договору об изменении объема и стоимости работ. Оплата по настоящему договору производится путем безналичного перечисления сумм платежей на расчетный счет Подрядчика в течение дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик несет полную материальную ответственность за свои действия и действия, привлекаемых им к исполнению настоящего договора третьих лиц.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных или закупленных им материалов, а также за качество выполняемых работ и соответствие их результатов нормам и требованиям действующих нормативных актов.

Подрядчик после приемки результатов работ в эксплуатацию не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными или выполненными некачественно ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к двухстороннему акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

При нарушении сроков устранения недоделок Подрядчик несет имущественную ответственность согласно п. Подрядчик несет ответственность за выполнение на объектах мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности, согласно действующему законодательству РФ. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком споров или разногласий, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

При не достижении соглашения по спорным вопросам Стороны обращаются в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы наводнение, землетрясение, военные действия , при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на аннулирование договора или его части. Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме, предусмотренном договором, качество работ в соответствии с условиями договора и требованиями к качеству работ, предъявляемыми законодательством Российской Федерации, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приемки работ.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения работ и завершения расчетов по Договору. Действие настоящего Договора прекращается в случае полного завершения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору. Любые изменения и дополнения к данному договору должны быть оформлены дополнительным соглашением в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Договор подряда на ремонт квартиры

Четкое описание виды, объем и содержание работ, для выполнения которых заключен договор. Сроки выполнения работ Даты начала и окончания ремонта указываются обязательно. Если работы осуществляются поэтапно, прописываются начальный и конечный сроки каждого этапа. Кожевникова Екатерина Сергеевна Юрисконсульт, практикую с 2004 года. Осуществляю полное юридическое сопровождение предпринимательской деятельности строительных компаний и ИП. Важно: поскольку перечисленные выше условия являются обязательными, неуказание их в договоре может повлечь его признание незаключенным. Дополнительные условия Следующие моменты прописываются в договоре по желанию заказчика.

Договор подряда на ремонт отмосток жилого дома

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить собственными силами из своих материалов комплекс работ по ремонту отмосток жилого дома Заказчика далее — Работы , расположенного по адресу: , а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ. Технические условия, объем работ по настоящему Договору, качество их выполнения и комплектность должны соответствовать прилагаемому Техническому заданию, составляющему неотъемлемую часть настоящего Договора. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик обязуется выполнить и сдать работы по настоящему договору в установленный договором срок. Заказчик обязуется: 2. Обеспечить готовность объектов к проведению работ. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в сроки, предусмотренные настоящим договором. При наличии замечаний по выполненным работам Заказчик в тот же срок дает письменный мотивированный отказ от подписания актов выполненных работ, и Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Никогда не подписывайте договор на ремонт квартиры без этих пунктов

ДОГОВОР НА РЕМОНТ (ОТДЕЛКУ) КВАРТИРЫ

Список приложений Адреса, реквизиты и подписи сторон Определяющими условиями договора на ремонт квартиры, дома, гаража является положение о цене и качестве произведенных работ. Характерной особенностью настоящего договора подряда является составление, помимо самого договора, приложения к нему в виде сметы. В обязательном порядке, смета должна содержать в себе условия о видах оказываемых работ, объеме работ, а также, стоимости каждых работ. В случае, если предоставление строительных материалов осуществляется заказчиком подряда, то в смете указываются сроки и порядок передачи материалов. Если же материалы предоставляются подрядчиком, то в смете необходимо указывать точную спецификацию и стоимость материалов.

Договор подряда на ремонт офисных помещений. Содержание . ДОГОВОР ПОДРЯДА на изготовление доставку и монтаж комплекта дачного дома г. Договор подряда на выполнение ремонтных работ (отделочных); Заключение договора строительного подряда на ремонт квартиры (дома); Образец. Основные положения договора на проведение ремонта квартиры или ее отделки. Договор строительного подряда регулирует отношения сторон, связанные со ведения ремонтно-отделочных работ в многоквартирном доме.

Согласно данному виду договора подрядчик обязан выполнить, по заранее оговоренному заданию заказчика работу и предоставить ее результат, а обязанностью заказчика является принять этот результат работы, а также произвести оплату п. Что это такое Общие положения, которые касаются всех видов договоров, применяются также к отдельным разновидностям подрядных отношений субсидиарно, то есть в тех случаях, когда другие условия не устанавливает специальная правовая норма п. Основными характеристиками договора являются их возмездность и наличие двусторонних отношений.

Особенности заключения договора подряда на ремонт

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик — принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей. Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.

Договор подряда на ремонт офисных помещений

Отношения по ремонту квартиры в привычном понимании регулируются общими положениями, а также положениями о бытовом подряде. Существенной стороной договора подряда на выполнение работ по ремонту квартиры следует считать условия о предмете договора, цене работ, а также сроках их выполнения. Отсутствие в договоре существенных условий, согласованных сторонами в надлежащей форме, является основанием для признания договора недействительным. Указанная в договоре цена может быть оформлена сметой, предусматривающей стоимость, а также количество отдельных видов работ, выполняемых на каждом этапе ремонта квартиры. В договоре следует со всей очевидностью предусмотреть порядок выполнения подрядчиком дополнительных видов работ, не указанных в смете.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда